Юридическая помощь
Назад

Трехсторонний договор поставки товара

Опубликовано: 07.02.2020
0
5

1. Предмет договора

1.1. По настоящему договору Покупатель выбирает на складе/в магазине Поставщика товар, который имеет намерение приобрести, а Финансовый агент приобретает указанный товар и предоставляет его Покупателю на условиях, определенных настоящим договором.

1.2. Ассортимент, количество и стоимость товара определяется в спецификации, которая является неотъемлемой частью настоящего договора.

https://www.youtube.com/watch{q}v=o4g3l-hpM4Q

1.3. Получателем товаров является Покупатель.

1.4. Поставка товара осуществляется в течение [срок] с момента заключения настоящего договора.

Заключение трехсторонних контрактов по 44-ФЗ и 223-ФЗ

В соответствии с ч. 1 ст. 34 44-ФЗ, госконтракт заключается на тех условиях, которые были включены в извещение о закупке: закупочная документация, заявка и окончательное предложение победителя торгов, с которым в итоге он и заключается. 44-ФЗ регламентирует порядок как заключения, так и исполнения ГК и МК, а также состав хозяйствующих субъектов, принимающих участие в подписании договорных отношений: заказчик — с одной стороны и поставщик (подрядчик, исполнитель) — с другой.

Заключать трехсторонние контракты по 44-ФЗ нельзя (Письмо Минэкономразвития России № Д28и-1614 от 14.06.2016).

223-ФЗ также не регулирует правоотношения по заключению трехстороннего документа, однако в ГК РФ прописано право организаций на подписание таких соглашений, поэтому в рамах 223-ФЗ возможность заключения таких договорных отношений установлена.

2. Обязанности Сторон

2.1. Поставщик поставляет товар Покупателю путем отгрузки своим транспортом.

2.2.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие поставленного товара.

2.2.2. Осмотреть принятый товар в разумный срок и о выявленных несоответствиях или недостатках незамедлительно письменно уведомить Поставщика.

2.3. Финансовый агент обязуется оплатить полученный Покупателем товар под уступку денежного требования к Покупателю.

Как подготовить контракт на три стороны

Трехстороннее соглашение (образец) — это многоуровневый документ, поэтому участники должны прописывать все условия и грамотно устанавливать свои права и обязанности.

Предлагаем ознакомиться:  Договор между тремя лицами

Для того чтобы его заключить, необходимо следовать данной инструкции. При составлении юридического документа необходимо:

  1. Обозначить правовой статус каждого из участников сделки.
  2. Определить полномочия всех трех сторон.
  3. Детерминировать обязательства, которые каждый участник в дальнейшем возьмет на себя, и проанализировать каждое такое обязательство, включив в трехсторонний контракт все существенные условия.
  4. Установить сроки исполнения и порядок оплаты по договорным обязательствам.
  5. Указать, что документ составлен в трех экземплярах, по одному для каждой стороны.
  6. Внести реквизиты каждого участника, подписать и поставить печати.

Трехсторонний договор поставки (лизинг) – Договор поставки товаров, продукции

 г. ________________________                    “__” _____________ 20__ г.

       место заключения договора)                             (дата заключения договора)

___________________________________________, именуемое в дальнейшем

(полное наименование юридического лица)

Трехсторонний договор поставки товара

 “Покупатель”, в лице _________________________, действующего на основании

                                (должность, Ф.И.О.)

 _________________________________, _____________________________________,

 (Устава, Положения, Доверенности)   (наименование кредитной организации)

 именуемое в дальнейшем “Финансовый агент”, в лице ______________________,

                                                                  (должность, Ф.И.О.)

 действующего на основании ______________________________________________,

Трехсторонний договор поставки товара

                                           (Устава, Положения, Доверенности)

 _________________________________________________, именуемое в дальнейшем

            (полное наименование юридического лица)

 “Поставщик”, в лице __________________________, действующего на основании

                                   (должность, Ф.И.О.)

 ____________________________________, при совместном упоминании именуемые

  (Устава, Положения, Доверенности)

1.1. По настоящему договору Покупатель выбирает на складе/в магазине Поставщика товар,  который  имеет намерение  приобрести,  а Финансовый агент приобретает указанный товар и предоставляет его Покупателю на условиях, определенных настоящим договором.

1.4. Поставка товара осуществляется в течение _____________________

                                                                          (срок)

 с момента заключения настоящего договора.

2.1. Поставщик  поставляет  товар  Покупателю  путем отгрузки своим транспортом.

2.2.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие  принятие поставленного товара.

https://www.youtube.com/watch{q}v=-fApeUIBXhs

2.2.2. Осмотреть принятый товар в разумный срок  и о выявленных несоответствиях или недостатках незамедлительно письменно уведомить Поставщика.

Предлагаем ознакомиться:  Требования в порядке регресса в арбитражном процессе

3.1. Право собственности на товар, приобретенный  по настоящему договору, принадлежит Финансовому  агенту  до момента полной  оплаты товара Покупателем.

3.2. Риск утраты или повреждения  товара несет Покупатель с момента его отгрузки Поставщиком.

4.1. За нарушение срока поставки товара Поставщик выплачивает Покупателю штраф в размере _______________ за каждый день просрочки.

4.2. За необоснованный отказ принять поставленный товар  Покупатель выплачивает Поставщику неустойку в размере _____% стоимости поставленного товара.

4.3. За несвоевременное полное или частичное перечисление причитающейся к платежу суммы в оплату полученного в соответствии с настоящим договором товара Покупатель уплачивает Финансовому  агенту неустойку в размере ____% от суммы задолженности за каждый день просрочки.

5.1. Настоящий Договор составлен в трех  аутентичных  экземплярах по одному для каждой из Сторон.

5.2. Настоящий Договор вступает в силу с  момента  его подписания и действует до полного исполнения обязательств Сторонами.

5.3. Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут по  соглашению Сторон или в судебном порядке в случае  существенного нарушения договора одной из Сторон.

5.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством.

Покупатель:______________________________________________________________

 ___________________________  ______________________  /__________________/

     (должность руководителя)                (подпись)                  (Ф.И.О.)

 Финансовый агент:________________________________________________________

    (должность руководителя)                  (подпись)                  (Ф.И.О.)

 Поставщик:_______________________________________________________________

 ____________________________  _____________________  /__________________/

     (должность руководителя)                    (подпись)                 (Ф.И.О.)

3.1. Право собственности на товар, приобретенный по настоящему договору, принадлежит Финансовому агенту до момента полной оплаты товара Покупателем.

3.2. Риск утраты или повреждения товара несет Покупатель с момента его отгрузки Поставщиком.

4. Ответственность по договору

4.1. За нарушение срока поставки товара Поставщик выплачивает Покупателю штраф в размере [вписать нужное] за каждый день просрочки.

4.2. За необоснованный отказ принять поставленный товар Покупатель выплачивает Поставщику неустойку в размере [значение] % стоимости поставленного товара.

Предлагаем ознакомиться:  Взносы в фонд коллективного страхования бух проводки

4.3. За несвоевременное полное или частичное перечисление причитающейся к платежу суммы в оплату полученного в соответствии с настоящим договором товара Покупатель уплачивает Финансовому агенту неустойку в размере [значение] % от суммы задолженности за каждый день просрочки.

5. Заключительные положения

5.1. Настоящий Договор составлен в трех аутентичных экземплярах по одному для каждой из Сторон.

5.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения обязательств Сторонами.

5.3. Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон или в судебном порядке в случае существенного нарушения договора одной из Сторон.

https://www.youtube.com/watch{q}v=wZOnyaxNWVo

5.4. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют юридическую силу, если они составлены в письменной форме и подписаны Сторонами.

, , ,
Поделиться
Похожие записи
Комментарии:
Комментариев еще нет. Будь первым!
Имя
Укажите своё имя и фамилию
E-mail
Без СПАМа, обещаем
Текст сообщения
Adblock detector